正本
****，上、下良东屯灌溉渠道工程
施工合同
合同编号：****-***-****-**
建设单位：罗城仙佬族自治县农业农村局从县产业务
代建单位：罗城仙佬族自治县产业发展投资有限公司
承包单位：****昕臻建设工程有限公司
*************
签订日期：****年*月***日
建造师执业资格等级：*级建造师
建造师注册证书号：桂************
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：****壮族自治区****市罗城仙佬族自治县东门镇朝阳路城中*巷*号
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方
式支付合同价款。
*.代建人承诺严格按照项目批准的建设规模、建设内容和建设标准进行施工组织管理，按
相关规定做好施工全过程的管理和协调工作。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，接受代建人在施工中的全过程
管理，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的
工程维修责任。
*.发包人、代建人和承包人通过招投标形式签订合同的，*方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
第*页共**页
第*部分合同协议书
发包人（全称）：罗城么佬族自治县农业农村局
代建人（全称）：罗城依佬族自治县产业发展投资有限公司
承包人（全称）：****昕臻建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，*方就（****，上、下良东屯灌溉渠道工程）
施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****，上、下良东屯灌溉渠道工程
*.工程地点：罗城县东门镇
*.工程立项批准文号：罗政函【****】**号
*.资金来源：****年财政街接推进乡村振兴补助资金
*.工程内容：具体详见施工图纸及招标控制价。
*.工程承包范围：工程量清单及施工图纸所包含的所有内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*
计划竣工日期：****年*月**
日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致
工期要求：工期总
的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合：达到现行最新国家和行业相关工程项目施工验收规范合格标准。
同专
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价（大写）**********元整（￥_******.**元）（含税）****
*、项目经理
承包人项目经理
姓名：杨子君
身份证号：******************
第*页共**页
罗城么
******农展投资
（此页为合同签署页）
*****
白
发包人：城化佬族自的其农业农村局
罗城仙佬族自治县产业发展投
代建人：
（盖章）
资有限公司（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：
*******
法定代表人（或委托代理人）：
地址：罗城仙佬族自治县东门镇
地址址：罗城仙佬族自治县城东工业园区
朝阳路***号
孵化园*号楼*楼
电话：****-*******
电话：****-*******
传真
传真
邮政编码：
邮政编码：*
******
开户银行：
开户银行：柳州银行股份有限公司罗城支行
账号：
账号：********************
日期：****年*月**日
日期：****年*月**日
承包人：****昕建设工程有限公司（盖章）
杨名名
项目负责人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）
地址：
****壮族自治区****市罗城仙佬族自治县东门镇朝阳路城中*巷*号
电话：
****-******
传真
邮政编码：
开户银行：****罗城农村商业银行股份有限公司
账号：******************
期：****年*月**日
日
第*页共**页
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
+、签订地点
本合同在罗城仙佬族自治县产业发展投资有限公司城东工业园区孵化园*号楼*楼签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自*方法定代表人或委托代理人签字和盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，其中正本参份，*方各执*份，副本*份，发包人执*份，代建人执*
份，承包人执*份，监理单位*份。
以下无正文
****
第*页共**页
第*部分
通用合同条款
本文全文引用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于****年*月联合颁布的《水
利水电土建工程施工合同条件》（**—****—****）的通用合同条款（本文略）。
第*部分
专用合同条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增
加新的条款，*者对照阅读，*旦出现矛盾或不*致，则以专用合同条款为准，如果通用合同
条款中在专用合同条款引用了，则被引用的通用合同条款部分仍有效。
*词语涵义
*.*有关工程和设备的词语
*.*主体工程包括以下工程建设内容：（*）*#护岸工程长***:*#护岸工程长***:*#引水渠
修复工程长***。*）*#渠道*.***.*长****：*#渠道*.***.*长****，*#渠道*.***.*长****;*#
渠道*.***.*长****:*#渠道*.***.*长****
。（详见控制价工程量清单）
*合同文件的优先顺序
（*）协议书（包括补充协议）；
（*）中标通知书；
（*）投标报价书；
（*）本合同专用合同条款；
（*）本合同通用合同条款；
（*）技术条款；
（*）图纸；
（*）合同工程量清单；
（*）经双方确认进入合同的其它文件；
*发包人的*般义务和责任
*.*提供施工用地
（*）发包人与代建方共同负责协调工程范围内永久和临时用地，产生的费用由承包人自
行承担。
（*）如果由于发包人未能按照本项规定办妥占地征用手续，影响承包人及时使用，发包
人顺延工期及临时占地使用时间。
第*页共**页
中标通知书（扫描件）
成交通知书
****昕臻建设工程有限公司
经评定，编号为********-**-******-****采购文件中的****，上、下
良东屯灌溉渠道工程，确定你公司成交，成交价格为******元。
自此通知书发出之日起**天内，与采购人签订****合同。合同签订前，需按本项目采购
文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本（合同格式见采购文件），报我机构项目联系人确认。
采购人联系人：韦工
电话：****-*******
代理机构联系人：何雪明
电话：****-*******
****耀星工程咨询有限公司
****年**月**日
第*页共**页
*承包人项目经理
*.*开工后项目经理和技术负责人每月至少应在工地工作**日，其离开工地应经代建人“
同意，其他主要人员应确保工程施工期间**%的时间在工地现场工作。
*.*投标文件中拟定的项目经理和技术负责人*经发包人与代建人确认，将不得更换，必
须按计划准时进场。确有特殊原因需更换时，若更换项目经理或技术负责人，应以文件的形式
上报发包人批准。
*.*如代建人与发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出
更换，承包人应积极配合，提供资质、履历不低于原定人员的人选，及时进场。
*履约担保
*.*履约保证金
（*）承包人要以公司名义，小微企业按合同价*%（其他企业*%）缴纳履约保证金至罗城仙
佬族自治县财政局综合管理资金专户。
户名：罗城么佬族自治县财政国库支付中心
账号：*****************
开户行：农业银行罗城支行营业部
附言备注：农业农村局（****，下良东屯灌溉渠道工程）履约保证
金。
(*）工程竣工验收合格并通过审计部门结算后，*次性退还承包人缴纳的履约和质量保证
金。
（*）承包人有以下情况之*者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质
等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
*几个人联合承包工程，就地组织暗分包队*，不具备完成本工程的技术、机械能力，
被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与
施工的分包人及其他暗分包个体户），*经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。
没收全部履约保证金。
*.*农民工工资保证金
承包人在成交后*个工作日内，必须将农民工工资保障金（每次工程进度款的**%）存入本
地开户行专用账户。
*监理人和总监理工程师
第*页共**页
（*）临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、
材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。如承包
人在发包人提供的用地范围之外另需临时用地，由承包人自行向当地政府土地管理部门申请，
并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。
（*）临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后
未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由代建人委托第*方对
其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
*承包人的*般义务和责任
*.*办理保险
承包人应按照《****贯彻执行&**;工伤保险条例&**;若干规定》，及时缴纳工伤保险，并按实际
情况及时变动参保人员。
*其他*般义务和责任
*.*不得拖欠农民工工资，否则发包人可在支付进度款时予以扣除，并代为支付农民工工
资，已经进行工程结算的，则用其工程质保金代为支付农民工工资，承包人须于扣除之日起*
日内补足质量保证金数额，否则视为违约，每超过*天须向发包人支付违约金***元，违约金
可在剩余的工程质量保证金中抵扣，扣完为止。承包人不配合核定农民工工资导致各方损失的，
由承包人负责赔偿。
*.*工程施工的义务和责任
*.*.*承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管线路的铺、架设及其费用。
*.*.*除民房外承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、树根等。
*.*.*工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。
*）承包人应为监理人、代建人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这
种配合对施工的影响应有充分的考虑，不得因此要求延长工期。
*.*.*承包人负责与当地搞好施工协调，争取地方积极配合。承包人在施工现场采取施工
作业，除应按国家有关法律法规采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协
商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的人身伤亡、财产损失等*切问题
由承包人自行解决，与代建、发包人无关。
*.*.*承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的
终身责任人。
*.*.*对上述工作的费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的
*切费用。
第*页共**页
**工程开工和竣工
工程计划开工：年月日年月日前全部竣工，总工期
天
具备开工条件后，监理人应及时发出开工通知。
**工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件（以气象部门鉴定为准）：
（*）日降雨量大于*****的雨日超过*天；
（*）**级以上的持续*日的大风；
（*）日气温超过**℃的高温大于*天；示身
（*）日气温低于-**℃的严寒大于*天；
（*）*级以上的地震；
（*）**年*遇及以上的洪水；
（*）其他异常恶劣气候灾害。
非上述原因，承包人不能按合同约定的时间完工，承包人应承担违约责任。
**工期提前
发包人鼓励承包人在保证工程质量的前提下提前完工，但无提前完工奖励资金，可以优先
推荐承建下年度的其他项目。
**预付款
**.*工程预付款
施工合同签订后，承包人须履行缴纳农民工工程意外伤害保险、履约金等相关手续后，可
申请拨付工程合同价**%的预付款。
**工程进度付款
工程进度款按实际完成工程量支付，经监理核实已按设计完成工程量可支付至合同
价款的**%，竣工结算之后支付至合同价款的**%，剩余*%作为质保金，工程质量保修
期及缺陷责任期满后*年，无任何质量问题的情况下**个工作日内发包人将*%质量保证
金（无息）退还给承包人；若质保期内出现质量问题，则质保金支付时间将延后*年，
以此类推直至工程质量问题解决后*年付清质量保证金。工程款以审计结算为准。（注：
审计结算后发包人退回之前交付的履约保证金）
**支付时间
发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理
人收到月进度付款申请单后**天，本工程无逾期付款违约金。
第**页共**页
*.*监理人的职责和权力
监理人在行使下列权力前，必须得到代建人的批准：
①按第**条规定，批准工程的分包；
*按第**条规定，确定延长完工期限；
③按第**条规定，当变更引起的合同价格发生变化时。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或比邻财产等安全的紧急事件时，
在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险
茶
所必须进行的工作，即使没有代建人与发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人
应按第**条的规定增加相应的费用并通知承包人。
*联络
*.*按本合同明确的任何*种联系方式送达相关信息（资料），纸质方式发送的，投寄次
日视为送达；电子方式发送的，发送当日视为送达；当面送交的，在交付指定的联系人时视为
送达。如*方联系方式变更的，应及时书面通知另*方，否则因此导致的后果及责任由该方自
行承担。
*.*隐蔽工程
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前**小时以书
面形式通知代建人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印
制的表格）并经监理人确认验收项目及应记录事项（参数）齐全，由*方签证。验收合格，承
包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述顺序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前*工小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时（不可抗力以及其他难以克服的客观原因除外）。
**分包
本工程不得分包。
**材料和工程设备的提供
**.*发包人指定供应来源的材料和工程设备
（*）发包人指定供应来源的材料和工程设备：无
（*）承包人应按合同进度计划及监理人指定的格式和时限提交上述材料和工程设备的需
用计划，经监理人批准后，由承包人与指定的供货厂家签订供货协议，并应将协议副本提交监
理人。
（*）除合同另有规定外，承包人应负责上述材料和工程设备的采购、验收、运输和保管，
并承担上述工作所需的全部费用。
第*页共**页
本合同工程的保修期为*年。保修期自工程移交证书中写明的全部工程竣工日开始起算。
承包人须对所承担的施工内容的质量负责承担保修期内属承包人责任的工程质量缺陷修复费
用。
**安全文明施工与环境保护
**.*安全文明施工
**.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。
**.*.*关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责
任，承包人应采取*切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。
承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
**.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：要求按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》
创建文明建设工地。
**.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（*）本合同价款已包含安全文明施工费。
（*）使用要求：专款专用。
兴谷天新价林特济市的限
**保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须按现行相关文件要求为在建工程缴纳意外伤害保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按本通用合同条款执行
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按本通用合同条款执行。
**争议解决福
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否
**.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：上
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
第**页共**页
注：工程进度款拨付前，承包人按发包人确认的已完工程量的计量金额提交等额有效的增
值税专用发票，因发票不合格导致的*切后果（包含延期支付、发票作废等）由承包人自行
承担，且不视为发包人违约。承包人提供的发票备注栏中须注明”项目名称、项目地址”，
并注意复核人、收款人、开票人*者不能为空，且复核人必须不能与收款人、开票人相同。
**质保金
工程竣工验收合格，并经审计结算后，发包人按成交合同金额的*%*次性扣留工程质
量保修金，工程质量保修期及缺陷责任期满后*年，**个工作日内发包人将*%质量保证
金退还给承包人。
**凌工结算
凌工（完工）付款申请单
承包人应提交竣工付款申请单份数：*式*份。
最终结算以审计部门（指需要审计的项目）或委托的第*方中介结算审核结果为准。
**物价波动引起的价格调整
因施工工期短，合同实施期间所有材料价格无价格调整。
**变更
投资有
本工程变更或合同外增加项目，如工程量报价清单中无类似项目的单位单价可供参考，应
由监理人与发包人和承包人根据实际工作内容按规定的预算定额计算出单价后执行。
承包人必须严格按照设计图纸和水利工程施工有关规范规程、技术要求进行施工，特别是
土石方开挖工程，在地质构造无异常变化下，超挖量必须在规范允许范围内，否则超出部分由
承包方负担，如果地质构造产生变化造成超挖的按变更处理，并及时经参建各方签证认可，作
为结算凭证依据。
**缺陷责任期与保修要受干
*
限公司
**
**.*缺陷责任期
*
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*保修
小事平好中心位
**.*.*保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。
第**页共**页
（*）承包人做好项目验收的准备与组织工作，工程应达到国家及省市现行的技术标准、规
范等规定要求，并满足设计要求。
（**）承包人负责处理项目实施过程中出现的民事协调问题，费用自理。
**.*损失定义
本合同所称的损失包括直接损失、间接损失以及因守约方提起诉讼所产生的诉讼费、律师
费、保全费、保险费、差旅费等追偿费用。
*、技术条款
详见（****，上、下良东屯灌溉渠道工程）招标文件及相关条款（招标
编号：
*、图纸
经监理工程师签发的有关本工程施工的图纸。
*、工程量清单报价表
详见投标文件。工程量清单所列的工程量系招标人估算的工程量，
作为投标报价的基础。付款以实际完成的工程量为依据；实际完成工
程量由承包人按合同有关规定计量，监理工程师核准。
第**页共**页
其他事项的约定：
**.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：上
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程项目所在地人民法院起诉。
**附加条款
**.*对承包人的要求
（*）要求遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区水利厅的有关质量
管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理
制度，施工质量等级达到合格等级。
（*）要求按国家《建筑工程安全管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安
全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保
障工程施工安全。
（*）承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交
施工现场之日起，至本合同约定项目通过竣工验收后承包人向发包人移交之日止
（*）每月逢*日为进度统计日（*日、**日、**日），即“*月*报制”，统计日下午*
时前承包人应主动向监理人或发包人相关人员汇报工程进度情况，汇报的情况、数据
必须真实、实事求是，不得弄虚作假。
（*）承包人应认真勘察工程现场，充分了解现场周边环境、工程地质、土质、河沟水量及
地下水情，施工道路、取弃土情况，报价时均考虑在报价内。工程施工过程中，不得
因地质、土质、地基承载能力、地上或地下水、施工便道、取弃土场、地上附着物、
有关单位或个人的管线、拆迁等问题而变更增加工程费用。
（*）施工临时占地、施工便道、安全度汛措施、基坑降排水和支护、专项方案编制论证等
内容所产生的*切费用，由承包人自行解决。
（*）施工完毕后，应对破坏的道路、建（构）筑物、地下管线、河道沟渠、绿化等恢复原
样，费用包含在投标报价内。
（*）若经验收不合格，发包人有权停拨后续资金，并要求承包人在规定的期限内对不合格
工程尽快进行整改，整改费用由承包人自行负担，直至验收合格，并追究有关责任人
责任。由于验收不合格进行整改而导致工期延误，每拖延*天罚款合同总金额的*.*%。
第**页共**页
功能介绍
热门关键词： 
换一批
河池最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
