建筑工程施工合同书
工程名称：****年****县增发国债高标准农田改造提升项
目（板吉村）*分标
合同编号：**********-******-****（*分标）
发包人（甲方）：****县农业农村局
承包人（乙方）：****
*******
*
签订日期：****年月**日
目录
第*部分协议书.
第*部分合同协议书..*
第*部分通用合同条款
*
第*部分专用合同条款
*
第*部分协议书
第*部分合同协议书
发包人：****县农业农村局
承包人：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就****年****县增发国债高标准农田改造提升项目（板吉村）*分标施工及有
关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年****县增发国债高标准农田改造提升项目（板吉村）*分标
*.工程地点：****市****境内。
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：****。
*.工程内容：施工图纸范围内的施工内容，详见施工图纸及工程量清单。
*.群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）
*.工程承包范围：（*）灌溉与排水工程改建田间灌溉渠道*条，共*****:新建灌溉管道**条，共*****:
新沉砂池*座；渠道分水闸**座：****放水闸阀**座，镇墩**块；（*）项目公示牌*座，新建标识牌*块。
*、合同工期
计划开工日期：*日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：****年**月**日。
工期：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总
日历天数为准。
*、质量标准
工程质量达到国家工程质量验收规范合格各标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）：*************元*角*分￥*******.**元）；
*.合同价格形式：固定单价合同
*.工程计税方式：*般计税
*、项目经理
承包人项目经理：蔡志欢
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）招标控制价；
（*）图纸（如有）；
（*）招标文件及附件（含所有补充通知），其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合
同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条
款及其附件须经合同当事人签字或盖章。未经承包人书面授权，承包人的分支机构及个人无权直接与发包人
签订本工程有关的合同性文件。与本工程有关的合同性文件如构成对合同内容的变更或修改，均须加盖承包
人的法人印章或法人专用合同章确认；否则承包人不予认可，对承包人不发生法律效力，仍按本合同约定执
行。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合
同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分
包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性
内容相背离的协议。
*.承包人需承诺：涉及占用林地、耕地的，涉及已存在水利设施的，涉及地质、矿产、水资源、环保、
生态、旅游资源的，如施工涉及到以上情况，应征求自然资源行政主管部门、林业行政主管部门、生态环
*
保行政主管部门、水利行政主管部门、地质公园保护行政主管部门等意见，必须有书面申请材料提交至承
包人，由承包人与各部门协调沟通下达书面同意施工的材料后方可施工
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于***年_月*日签订。**
*、签订地点
本合同在****县签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方当事人签字盖章后生效。
**、合同份数
**
本合同*式*份均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：凤县农业农村局
承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理明法定代表人：
*****
（签字）（签字）
社会信用代码：社会信用代码：******************
地址：****市****县凤城镇凤阳路***号地址：****壮族自治区****市****县凤城镇教育路（凤高
对面）
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：*
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：中国农业银行凤！
账号：账号：
*****************
*
第*部分通用合同条款
参考《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件及附件（含所有补充通知）、履约保证金缴纳证明，农民工工资
保证金缴纳证明；履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更
等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
*
《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》以及合同签订
时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件。
标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人提供国外标准、规范的份数：无
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求：
（*）图纸（如有）
（*）已标价工程量清单：
（*）招标文件及附件（含所有补充通知），其他合同文件；
（**）招标控制价：
（**）《关于建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建
标（****）**号）及现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，费用由承
包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整并盖有经审图机构审核合格的施工图纸、设计变更后的变更图
纸及相关的技术资料。
*.*.*承包人文件
*
需要由承包人提供的义件，包括：开工前*天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，其他需要由
承包人提供的文件由双方另行确定；
承包人提供的文件的期限为：开工前*天；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内回复。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工单位需在施工现场放置*份图纸。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在开工前*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目经理部：
承包人指定的接收人为：承包人现场项目经理或者项目经理的授权代表。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或现场监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权
利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用由发包人承
担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：原则上以工程用地红线界定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场实
际自行考虑，费用自理。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他
类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程提供第*
方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
*
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供给
第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同
签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：清单工程量偏差超过*%时可调整合同价。
调整办法：按投标清单综合单价与实际工程量计算补差。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓生名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：由发包人确定。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场后*天内。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地范围内的通水、通电。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、质保资料等规范要求的内容。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担
*
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收合格后**天内向发包人移交竣工资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件。
（**）承包人应履行的其他义务：
*.配合发包人做好安全文明宣传、领导检查、宣传治理“*乱”等工作，相关费用由承包人承担。
*.承包人应按工程师指示为他人在施工现场或附近实施与工程有关的其它各项工程提供可能的条件。
*.承包人应免费向发包人及监理提供满足需要的办公室及休息室，办公室和休息室内应配套桌、椅等
办公或休息设施。
*.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担
承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用
由承包人承担。
*.施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：蔡志欢
身份证号：******************
建造师执业资格等级：****************************；
建造师注册证书号：桂************
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：桂水安************
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：****壮族自治区****市****县凤城镇教育路（凤高对面）
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同
意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事*
切为承包人设立义务或责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在施工现场时间不得少于当月施工时
间的**%
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付
违约金人民币*****元，承包人应在发包人规定的限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施
工时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间**%的，少
在岗带班*天，发包人有权处违约金****元/日（人民币）
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员*致，
*
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①*级以上的地震；
②**级以上持续*天的大风：③暴雨级以上持续*天的大雨：④**年以上未发生过，持续*天的高温天气；
***年以上未发生过，持续*天的低温天气；**年以上未发生过的洪水水。不可抗力的等级范围约定：以有关
部门发布的文告或文件为准。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后*天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同
工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）
办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单建安工程费总价的*%，已包
含在工程量清单中，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）。
保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过
程的任*时段。每*个被保险人建筑意外伤害保险包含意外伤害保险和意外伤害医疗保险，保险金额按
《工伤保险条例》第***条第*款和****市当地补助标准进行补偿。承包人办理投保手续后，应将投保
有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等
特点，投保实行不记名和不计人数的方式，*旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，
都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款，无特殊约定。
**.农民工工资保证金
**.*执行农民工工资保证金制度
执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有建筑
工程项目）。
承包人按时发放农民工工资，在发包人按时支付工程进度款后，承包人发生恶意拖欠农民工工资的，
发包人从农民工工资保证金中先行垫付，并在当月工程款结算时给予扣回，承包人恶意拖欠、克扣农民工
工资的，发包人将按投标文件承诺书的相关规定处理。因承包人恶意拖欠农民工工资等原因造成农民工到
发包人或政府相关部门聚众闹事、追讨工资等事件，按****元.人/次进行处罚。
*、根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第***号）、****壮族自治区劳动和社会保障厅、自
治区建设厅****年**月《关于进*步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发
{****}***号）精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在****境内的（或住所地不在****境内的）承
包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部门履行以下义务：
（*）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：
工程项目中标价（合同价）*****元（含*****元）以下的，按*%计算；超过*****元部分，按*%计算
（*）承包人在投标时，必须在投标文件中作如下承诺：
**
①如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的
行为。
②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。
③承诺依法足额支付农民工工资，*旦其承建的工程项目出现恶意拖欠农民工工资情况的，可由劳动
保障部门从工资保证金中先予垫支。
承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备
由劳动保障部门出具备案证明后到发包方办理开工手续
承包人必须建立农民工工资专用账户管理制度。在工程建设领域，实行农民工工资与其他工程款分账
管理制度，施工总承包企业要在项目开工前于项目所在地银行开设农民工工资支付专用账户，实行人工费
用和其他工程款分账管理。在拨付工程费用时，建设单位按合同约定比例将人工费用数额单列，优先直接
拨付到农民工工资专用账户，专门用于发放农民工工资。农民工工资暂定比例：工程款的**%。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：依法向有管辖权的人民法院起诉。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无
选定争议评审员的期限：无
争议评审小组成员的报酬承担方式：无
其他事项的约定：无
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）提请_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**.补充条款
凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
**
附件
附件*：承包人主要施工管理人员表
附件*：履约担保格式
附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*：工程质量保修书
**
附件*：
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务* |
职称 |
计划进场时间 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
|
|
|
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
**
附件*：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已
于年月日发放中标通知书，明确（承包人名称）
（以下称“承包人”）为（工程名称）的中标人。我方愿意无条
件地、不可撤销地就承包人履行与你方就该工程签订的合同，向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（￥）
*、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式
提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付
*你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效
| 担保人： |
（盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人 |
（签字） |
| 地址： |
|
| 邮政编码： |
|
| 电话： |
|
| 传真： |
年月日 |
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
**
附件*：
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
制造年份 |
额定功率（**) |
生产能力 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：****县农业农村局
承包人：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****
年****县增发国债高标准农田改造提升项目（板吉村）*分标签订工程质量保修书
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外
墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双方约定的其他
项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家相关规范要求。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*.****为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：按国家相关规范要求。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进
行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
**
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约
定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用和利润的承担，监理人和承包人应共同查清
缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属
发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政
主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修
方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至
保修期满。
发包人（公章）：****县农业农村局承包人（公章）：****
地址：****市****县凤城镇凤阳路***号地址：****壮族自治区****市****县
凤城镇教育路（凤高对面）
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
开户银行：开户银行：中国农业银行****县支行营业室
账号：
账号：*****************
邮政编码：邮政编码：******
年月日日日
日期：日期：年
**
附件*：廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证
工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目业主
（以下简称“发包人”）与总承包单位（以下简称“承包人”），特订立如下合同
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（*）严格执行****年****县增发国债高标准农田改造提升项目（板吉村）*分标的合同文
件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真
查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承
包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通
讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女
的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包
、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承
包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队*。
*.承包人义务
**
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何
费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（*）承包
人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予
以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建
设主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人
或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执
情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。*.本合同作
为（项目名称）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
发包人（公章）：****县农业农村局承包人（公章）：****
地址：****市****县凤城镇凤阳路***号地址：****壮族自治区****市****
县凤城镇教育路（凤高对面
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
开户银行：开户银行：中国农
县支
账号账号：****]
邮政编码：邮政编码：**
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
河池最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
