建筑工程施工合同书
工程名称：*分标：****年****县增发国债高标准农
田改造提升项目（巴甲村）
合同编号：********-**-******-****
发包人（甲方）：****县农业农村局
承包人（乙方）：****
****年*月**日
签订日期：
第*部分协议书
第*部分合同协议书
发包人：****县农业农村局
承包人：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就*分标：****年****县增发国债****（巴甲村）施工
及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：*分标：****年****县增发国债****（巴甲村）
*.工程地点：****市****境内。
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：****。
*.工程内容：施工图纸范围内的施工内容，详见施工图纸及工程量清单。
*.群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：施工图纸范围内的施工内容，详见施工图纸及工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：****年_*月_*日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：****年**月**日
工期：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总
日历天数为准。
*、质量标准
工程质量达到国家工程质量验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）********值***元*角*分（￥*******.**元）；
*.合同价格形式：固定单价合同
*.工程计税方式：*般计税
*、项目经理
承包人项目经理：梁冰
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）招标控制价；
（*）图纸（如有）；
（*）招标文件及附件（含所有补充通知），其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合
同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条
款及其附件须经合同当事人签字或盖章。未经承包人书面授权，承包人的分支机构及个人无权直接与发包人
签订本工程有关的合同性文件。与本工程有关的合同性文件如构成对合同内容的变更或修改，均须加盖承包
人的法人印章或法人专用合同章确认，否则承包人不予认可，对承包人不发生法律效力，仍按本合同约定执
行。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合
同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分
包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性
内容相背离的协议。
*.承包人需承诺：涉及占用林地、耕地的，涉及已存在水利设施的，涉及地质、矿产、水资源、环保
、生态、旅游资源的，如施工涉及到以上情况，应征求自然资源行政主管部门、林业行政主管部门、生态
环保行政主管部门、水利行政主管部门、地质公园保护行政主管部门等意见，必须有书面申请材料提交至
承包人，由承包人与各部门协调沟通下达书面同意施工的材料后方可施工。
*、词语含义
*
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年__日签订。
*、月
*、签订地点
本合同在****县签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方当事人签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式，物质具有同的法体效力，发包人执空份，承包人执参份。
发包人：凤*县农业农村局
承包人：****（公章）
管
法定代表人或其委托代理人：法定代表人
******
（签字）（签字）
社会信用代码：社会信用代码：******************
地址：****市****县凤城镇凤阳路***号地址：*色市右江区锦绣路**号*色鼎盛和泰养生文
化园养园商业*层****号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：农行*色分行营业室
账号：账号：*****************
*
第*部分通用合同条款
参考《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件及附件（含所有补充通知）、履约保证金缴纳证明，农民工工
资保证金缴纳证明；履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计
变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、
*
《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》以及合同签
订时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件。
标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人提供国外标准、规范的份数：无
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求：
（*）图纸（如有）：
（*）已标价工程量清单：
（*）招标文件及附件（含所有补充通知），其他合同文件；
（**）招标控制价：
（**）《关于建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂
建标（****）**号）及现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，费用由
承包人承担：
发包人向承包人提供图纸的内容：完整并盖有经审图机构审核合格的施工图纸、设计变更后的变更
图纸及相关的技术资料。
*.*.*承包人文件
*
需要由承包人提供的文件，包括：开工前*天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，其他需要
由承包人提供的文件由双方另行确定；
承包人提供的文件的期限为：开工前*天
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内回复
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工单位需在施工现场放置*份图纸。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在开工前*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目经理部
承包人指定的接收人为：承包人现场项目经理或者项目经理的授权代表。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或现场监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部
权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用由发包
人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：原则上以工程用地红线界定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场
实际自行考虑，费用自理。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其
他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程提供第
*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
*
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供
给第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合
同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：清单工程量偏差超过*%时可调整合同价。
调整办法：按投标清单综合单价与实际工程量计算补差。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓
名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：由发包人确定。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场后*天内。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地范围内的通水、通电
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、质保资料等规范要求的内容
承包人需要提交的竣工资料套数：*套
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担
*
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收合格后**天内向发包人移交竣工资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件。
（**）承包人应履行的其他义务：
*.配合发包人做好安全文明宣传、领导检查、宣传治理“*乱”等工作，相关费用由承包人承担。
*.承包人应按工程师指示为他人在施工现场或附近实施与工程有关的其它各项工程提供可能的条
件。
*.承包人应免费向发包人及监理提供满足需要的办公室及休息室，办公室和休息室内应配套桌、椅
等办公或休息设施。
*.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承
担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发
生费用由承包人承担。
*.施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：梁冰；
身份证号：******************
建造师执业资格等级：*级
建造师注册证书号：桂************；
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：桂水安************；
联系电话：****-*******；
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章
同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等丛
事*切为承包人设立义务或责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在施工现场时间不得少于当月施工
时间的**%
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支
付违约金人民币*****元，承包人应在发包人规定的限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月
施工时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间**%的，
少在岗带班*天，发包人有权处违约金****元/日（人民币）。
*
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到完整的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到完整的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到完整的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到完整的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
"
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。承
包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送交审计单位审计之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的
签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。
发包人完成竣工付款的期限：承包人提交的付款材料经相关单位审计、审核后**天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：建设单位组织相关人员复核
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交竣工结算申请单的份数：式*份
站
承包人提交竣工结算申请单的期限：双方确认审计总额后**天内。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成竣工结算申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请及相关材料
后**天内，若承包人提交的材料漏缺，时间相应顺延。
（*）发包人完成支付的期限：发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书后**天内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
**.*质量保证金
**.*关于是否扣留质量保证金的约定：扣留的质量保证金为结算审核价的*%。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量
保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式：质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金，根据保修期的规定，在本工程约定的保修期
年限满后**个工作日内，按工程所占的比例*次性返还质量保修金（无息），质量保证金的返还，并不能
**
免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
（*）其他方式：无。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：无
（*）关于质量保证金的补充约定：无
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》。工程保修书具体内容见合同附件。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付期限满且经承包人书面催款依然
无法在催款书送达后**天内支付的，违约金自支付期限满的次日计算，按当期进度款金额每日处*分之*
的违约金。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额
后的的*分之*
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，每天赔偿金额为合同价款扣除建
安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的*分之*
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期
顺延，承包人由此而增加的费用，发包人给予承包人合理的补偿。
（*）其他：
**
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使
合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复
至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程**%
的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒
绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均
在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施
纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从
最后*次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合
格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚
款金额返还时不包括银行利息
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，并没
收其全部履约保证金，造成发包人损失的，发包人有权要求承包人赔偿全部损失
（*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地
开展施工准备，造成工期延误的
（*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或
私自将工程或工程的*部分分包出去的：
（*）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料
撤离工地的；
（*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成
工期延误*个月以上的；
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继
续履行或实质上已停止履行合同的义务的：
**
合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和
机械的。承包人应该在接到发包人的解除合同通知书后*天内将施工现场清洁后交付给发包人并撤出施工，如
有逾期，则每逾期*天，承包人应向发包人支付违约金****元人民币；现场发包人继续使用承包人在施工现
场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不需
要向承包人支付任何费用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①*级以上的地震；
②**级以上持续*天的大风：③暴雨级以上持续*天的大雨；④**年以上未发生过，持续*天的高温天气；
**年以上未发生过，持续*天的低温天气；**年以上未发生过的洪水水。不可抗力的等级范围约定：以有
关部门发布的文告或文件为准
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后*天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合
同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民
工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单建安工程费总价的*%*，
己包含在工程量清单中，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）。
保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全
过程的任*时段。每*个被保险人建筑意外伤害保险包含意外伤害保险和意外伤害医疗保险，保险金额
按《工伤保险条例》第***条第*款和****市当地补助标准进行补偿。承包人办理投保手续后，应将
投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动
性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，*旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程
发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款，无特殊约定。
**.农民工工资保证金
**.*执行农民工工资保证金制度
执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有建
筑工程项目）。
承包人按时发放农民工工资，在发包人按时支付工程进度款后，承包人发生恶意拖欠农民工工资的
，发包人从农民工工资保证金中先行垫付，并在当月工程款结算时给予扣回，承包人恶意拖欠、克扣农
民工工资的，发包人将按投标文件承诺书的相关规定处理。因承包人恶意拖欠农民工工资等原因造成农
民工到发包人或政府相关部门聚众闹事、追讨工资等事件，按****元.人/次进行处罚。
**
*、根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第***号）、****壮族自治区劳动和社会保障厅、
自治区建设厅****年**月《关于进*步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发
{****}***号）精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在****境内的（或住所地不在****境内的）承
包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部门履行以下义务：
（*）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：
工程项目中标价（合同价）*****元（含*****元）以下的，按*%计算；超过*****元部分，按*%计
算。
（*）承包人在投标时，必须在投标文件中作如下承诺：
①如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资
的行为。
②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。
③承诺依法足额支付农民工工资，*旦其承建的工程项目出现恶意拖欠农民工工资情况的，可由劳
动保障部门从工资保证金中先予垫支。
承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备
。由劳动保障部门出具备案证明后到发包方办理开工手续。
承包人必须建立农民工工资专用账户管理制度。在工程建设领域，实行农民工工资与其他工程款分
账管理制度，施工总承包企业要在项目开工前于项目所在地银行开设农民工工资支付专用账户，实行人
工费用和其他工程款分账管理。在拨付工程费用时，建设单位按合同约定比例将人工费用数额单列，优
先直接拨付到农民工工资专用账户，专门用于发放农民工工资。农民工工资暂定比例：工程款的**%。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：依法向有管辖权的人民法院起诉。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无
选定争议评审员的期限：无
争议评审小组成员的报酬承担方式：无
其他事项的约定：无
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
无
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决
（*）提请_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束
力。
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**
**.补充条款
凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
**
工程质量保修书
发包人（全称）：****县农业农村局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就*分标
：****年****县增发国债****（巴甲村）签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外
墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他
项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家相关规范要求。
质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*.装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：按国家相关规范要求。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进
行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约
定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用和利润的承担，监理人和承包人应共同查清
**
缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属
发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政
主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修
方案，承包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
*、双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至
保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
地址：地址：*色市右江区锦绣路**号*色鼎盛
和泰养生文化园养园商业*层****号
***
法定代表人（签字）法定代表人（签字
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
****-*******
传真：传真：
开户银行：开户银行：农行*色分行营业室
账号：
账号：*****************
邮政编码：邮政编码：******
日期：年月日
**
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效
优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目业主****县农业农村局（以下简称
“发包人”）与总承包单位****（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（*）严格执行*分标：****年****县增发国债****（巴甲村）的合同文件，自觉
按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除
外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行
为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处
理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何
应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通
工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以
及出国出境、旅游等提供方便等
（*）发包人工作人及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活
动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规
定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人
施工队*。
*.承包人义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
**
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（*）承包人不得为发包人
单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处
理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处
理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人*至*
年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级
单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合
同规定范围内的裁定意见
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为（*分标：****年****县增发国债****（巴甲村）合同的附件，与
工程
建设
工程施工合同具有同等的法律效力。
银江
西
| 发包人（公章）： |
承包人（公章）： |
| 地址： |
地址：*市右江区锦绣路*色鼎盛**和泰养生文化园只星商业**号 |
| 法定代表人（签字） |
法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
·开户银行：农行*色分行营业室 |
| 账号： |
账号：***************** |
| 邮政编码： |
邮政编码：****** |
| 日期：年月日日期：** |
年月日 |
发包人（公章）：承包人（公章）：
地址：地址：*市右江区锦绣路*色鼎盛***色鼎盛
只星商业
和泰养生文化园**号
法定代表人（签字）法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
开户银行：·开户银行：农行*色分行营业室
账号：账号：*****************
邮政编码：邮政编码：******
日期：年月日日期：年月日
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
河池最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
